Allgemeine Geschäftsbedingungen

F & T Baudienstleistungen

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Angebote, Aufträge, Lieferungen und Leistungen der F & T Baudienstleistungen gegenüber Unternehmern und Verbrauchern.

Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

2. Angebote und Vertragsabschluss

Angebote sind freibleibend und unverbindlich.

Ein Vertrag kommt durch schriftliche oder mündliche Auftragserteilung, durch Beauftragung per E-Mail, SMS, WhatsApp oder durch tatsächlichen Beginn der Arbeiten zustande.

Pläne, Skizzen, Zeichnungen, Berechnungen und Kostenschätzungen bleiben geistiges Eigentum der F & T Baudienstleistungen und dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden.

3. Preise und Mengenabweichungen

Sämtliche Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Die im Angebot angegebenen Mengen dienen der Kalkulation.

Abgerechnet werden die tatsächlich ausgeführten Leistungen nach Naturmaß.

Mengenabweichungen gegenüber den angebotenen Mengen berechtigen nicht zur Kürzung der vereinbarten Einheitspreise.

4. Zusatzleistungen und Nachträge

Leistungen, die nicht ausdrücklich im Angebot enthalten sind, gelten als Zusatzleistungen.

Zusatzleistungen können auch mündlich, telefonisch, per SMS, WhatsApp oder E-Mail beauftragt werden.

Diese Leistungen werden gesondert verrechnet.

Kann der Preis einer Zusatzleistung vor Ausführung nicht exakt bestimmt werden, erfolgt die Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand und Materialverbrauch.

5. Regiearbeiten

Regiearbeiten werden nach tatsächlichem Zeitaufwand verrechnet.

Angefangene Arbeitsstunden werden im Viertelstundentakt verrechnet.

Fahrtzeiten, Maschinenzeiten, Rüstzeiten sowie Materialtransporte gelten als verrechenbare Leistungen.

6. Zahlungsbedingungen

Sofern nicht anders vereinbart gilt:

50 % Anzahlung bei Auftragserteilung

Teilrechnungen entsprechend dem Baufortschritt zulässig

Schlussrechnung nach Fertigstellung

Rechnungen sind binnen 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.

Bei Zahlungsverzug werden gesetzliche Verzugszinsen sowie sämtliche Mahn-, Inkasso- und Rechtsverfolgungskosten verrechnet.

Die F & T Baudienstleistungen ist berechtigt, bei Zahlungsverzug die Arbeiten bis zum vollständigen Zahlungsausgleich einzustellen.

Sich daraus ergebende Mehrkosten, Bauzeitverlängerungen oder Terminverschiebungen gehen zu Lasten des Auftraggebers.

7. Materialpreisänderungen

Erhöhen sich nach Angebotslegung Material-, Energie-, Lohn- oder Transportkosten um mehr als 5 %, ist die F & T Baudienstleistungen berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.

Dies gilt insbesondere für Baustoffe, Dämmstoffe, Stahl, Holz, Bitumenprodukte sowie Transportleistungen.

8. Ausführungsfristen

Vereinbarte Termine gelten vorbehaltlich normaler Witterungsbedingungen und eines störungsfreien Bauablaufs.

Schlechtwetter, Frost, Schnee, Starkregen, Hitzeperioden, Materialengpässe, behördliche Maßnahmen, Lieferverzögerungen, höhere Gewalt oder Verzögerungen anderer Gewerke verlängern vereinbarte Fristen angemessen.

Hieraus können keine Schadenersatzansprüche gegen die F & T Baudienstleistungen abgeleitet werden.

9. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass:

die Baustelle frei zugänglich ist,

erforderliche Genehmigungen vorliegen,

Strom und Wasser kostenlos zur Verfügung stehen,

Zufahrten für Lieferfahrzeuge gewährleistet sind,

Vorleistungen anderer Gewerke rechtzeitig erbracht werden.

Entstehen Wartezeiten oder Behinderungen, werden diese als Regieleistung verrechnet.

10. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche gelieferten Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen Eigentum der F & T Baudienstleistungen.

11. Übernahme der Leistungen

Die Leistung gilt als übernommen:

bei schriftlicher Abnahme,

bei Nutzung der Leistung,

spätestens 14 Tage nach Fertigstellungsanzeige, sofern keine wesentlichen Mängel schriftlich gerügt werden.

Unwesentliche Mängel berechtigen nicht zur Verweigerung der Übernahme.

12. Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Mängel sind unverzüglich schriftlich bekanntzugeben.

Der Auftragnehmer hat das Recht auf Verbesserung oder Austausch.

Für Schäden aufgrund von:

mangelhaften Vorleistungen Dritter,

Setzungen,

vorhandenen Bauschäden,

versteckten Mängeln der Bestandskonstruktion,

unsachgemäßer Nutzung oder Wartung,

wird keine Haftung übernommen.

13. Haftung

Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

Eine Haftung für entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder mittelbare Schäden ist ausgeschlossen.

Die Haftung ist auf die Höhe der Auftragssumme begrenzt.

Ausgenommen sind Schäden aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten sowie Personenschäden, soweit gesetzlich zwingend gehaftet wird.

14. Fotos und Referenzen

Die F & T Baudienstleistungen ist berechtigt, Fotos der ausgeführten Arbeiten anzufertigen und für Referenz-, Werbe- und Marketingzwecke zu verwenden.

Personenbezogene Daten, Kennzeichen, Hausnummern oder andere sensible Informationen werden dabei nicht veröffentlicht.

15. Datenschutz

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Vertragsabwicklung und gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Es gilt die Datenschutzerklärung auf der Website:

www.ftbau.tirol

16. Gerichtsstand

Es gilt österreichisches Recht.

Für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird – soweit gesetzlich zulässig – die ausschließliche Zuständigkeit des Bezirksgericht Silz vereinbart.

Bei Verbrauchergeschäften gelten die zwingenden gesetzlichen Bestimmungen zum Gerichtsstand.

17. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt jene Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Hinweis bei Angeboten und Rechnungen

Mit der Auftragserteilung – unabhängig davon, ob diese schriftlich, mündlich, telefonisch, per E-Mail, SMS oder WhatsApp erfolgt – bestätigt der Auftraggeber die Kenntnisnahme und Anerkennung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der F & T Baudienstleistungen. Es gelten die jeweils aktuellen AGB unter www.ftbau.tirol/agb